gerekir. Olayın Arka Planı: Feshedilen İnşaatta Hatalı Hesaplama Bir inşaat işine (han yapımı) ilişkin götürü bedelli sözleşme, yüklenicinin işi geciktirmesi ve programın gerisinde kalması nedeniyle iş sahibi (davacı) tarafından feshedilmiştir.

Bu programlar, işin yönetim ve organizasyonu, teknik personele ait zaman çizelgesi ve çalışma planlarını göstermelidir.

Sorumlular, iş programının onay sürecindeki gecikmeleri ve mobilizasyon süresini gerekçe göstererek, bu aylarda fiili hakediş düzenlenemediğini savunmuşlardır. döviz kuru , FIDIC sözleşmeleri , fiyat farkı , hakediş düzenlemesi , iş programı , kamu zararı , Yapım işleri

...Yasaklama İptal Talebi Bir kamu iştiraki (BOTAŞ) tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım işinde, yüklenici firmanın onaylanan iş programının gerisinde kaldığı ve konkordato sürecine girdiği tespit edilmiştir.

Önemli olan, iş programına göre kendi mesleğine ilişkin imalat kısmının gerçekleştirilmesi sırasında iş yerinde bulunmalarıdır.

Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi; işin yapılacağı yerin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla, kusursuz olarak yükleniciye teslimi anlamına gelir.

kısma teklif vermiştir. ...maddesinde yer alan Teklif edilen cihaz, uluslararası immünohistokimya kalite kontrol programı NordiQC tarafından en az 30 tane antikor ile çalışarak optimum boyanma protokolüne... İstekli firma, bu eleme kararına itiraz etmiştir. maddesinde yeterlik kriteri olarak tanımlanmış ve listelenmiş olması zorunludur.

Güncel endeks ise süre uzatımına istinaden hazırlanan revize iş programına uygun olarak işin gerçekleştirilmesi gereken aya göre belirlenmektedir. fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , iş programı , revize iş programı , süre uzatımı , temel endeks , Yeni birim fiyat