...temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. ...programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... ...aykırı olduğu, ikinci hakedişten sonra yaptıkları imalatların...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye... ...yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi... ...programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021...