iş artışı - Arama Sonuçları
Sözleşme sürecinde iş artışına gidilmiştir. Götürü bedel bir yapım işinde, iş artışı yapan yüklenicinin, iş artış icmalinde yer almayan nakliye bedeli için açtığı ek alacak davası Yargıtay'dan döndü.
Analizin Sonucu İdareler İçin: Götürü bedelli işlerde %10 yasal iş artışı sınırları içinde kalan ilave imalat bedellerini öderken, yüklenicinin sözleşmede kabul ettiği ihale tenzilatı oranını bu ilave işlere de uygulamaları Yargıtay içtihadı gereğidir.
anahtar teslimi götürü bedel , iş artışı , işin tasfiyesi , sözleşme bedelinin , tasfiye
Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … fiyat farkı , ihale tarihi fiyatı , iş artışı , iş eksilişi , tenzilat oranı , uygulama ayı rayiçleri , Yeni birim fiyat
(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.
342 sayılı karar , gerçekleştirme görevlisi sorumluluğu , iş artışı , iş iskelesi , kamu zararı , mükerrer ödeme , Sayıştay kararı , sözleşmeye dahil imalat , Yeni birim fiyat , YİGŞ Madde 9
İş artışı yapılma sebebi ise, uygulama aşamasında zeminde batmaların ve sıvılaşmanın görülmesi ve iyileştirme yapılmadan inşaata devam edilmesinin ileride olumsuz sonuçlar doğuracağının muhtemel olduğuna karar verilmiş olmasıdır. anahtar teslim götürü bedel , iş artışı , statik proje , teknik şartname , zemin etüdü , zemin yapısı
Yani, iş artışı veya eksilişi için yüklenicinin idareye dilekçe sunması zorunluluğu bulunmamaktadır. Yükleniciler tarafından idareye verilecek iş artışı / eksilişi dilekçe örneği. Sebeplerinden dolayı tarafımıza iş artışı / iş eksilişi verilmesi hususunda gereğini arz ederim.
KİK'in Değerlendirmesi: Fiyat Farkı Düşülecek, İş Artışı Eklenecek KİK, iddiayı ciddi bularak belgeyi düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden detaylı bilgi ve hakediş belgelerini istemiştir.
2021/2486) Sözleşmesinde fiyat farkı ödenmeyeceği kuralı bulunan işte sözleşme imzalanması aşamasında asgari ücret artışının mücbir sebep sayılması şeklindeki itirazın basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğüyle bağdaşmadığı.









