İşin Süresi Kavramı ve Doğru Hesaplanması İhale dokümanında ve sözleşmede işin süresi net olarak belirtilir (örn: Yer tesliminden itibaren 400 takvim günüdür). ... Süre uzatımı verilebilecek başlıca haller şunlardır: İdareden Kaynaklanan Sebepler: Yer tesliminin geç yapılması, onaylanması gereken projelerin idare tarafından geciktirilmesi veya idarenin talep ettiği proje değişiklikleri (keşif artışı) gibi durumlar.
iş artışı ve süre uzatımı - Arama Sonuçları
… Devamı
Kamu yapım işlerinde süre uzatımı talepleri, idareler ve yükleniciler arasında en sık karşılaşılan anlaşmazlık konularının başında gelmektedir.
...gerekli müracaat yapılmadığı gibi işte yaşanan gecikmelerin yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idareye atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır.
Özellikle dış cephe imalatları, boya, sıva ve yalıtım işleri içeren yapım sözleşmelerinde, işin kış aylarına denk gelmesi hava muhalefeti nedeniyle süre uzatımı taleplerini gündeme getirir.
sürenin süre uzatımı olarak verilmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; İnşaat ruhsatı alınması, hafta sonu çalıştırılmayan günler, döşeme altındaki sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir.
Süre uzatımı verilen işlerde fiyat farkı hesaplanması, yüklenicinin maliyet artışından mağdur olmaması için zorunludur.
Yargıtay, idarece verilmesi gereken bu bilgilerin verilmemesinin işin süresine etkisinin saptanması, yüklenicinin ne kadar süre uzatımına hak kazandığının belirlenmesi ve ancak bundan sonra bir gecikme varsa ceza kesilmesi gerektiğine hükmederek yerel...
Yargıtay, Covid-19 (mücbir sebep) nedeniyle işi duran öğrenci servisi yüklenicisinin, idareyi süre uzatımı vermeye zorlamak için açtığı muarazanın meni (uyuşmazlığın giderilmesi) davasını reddetti.
...elemanlarının serbest iradeleriyle verilmiş olup, davacı taraf da buna güvenerek iş programını düzenlediğine göre bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi MK. ... Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.
...süre uzatımı verilebileceği, yüklenicinin iş programının gerisinde iş yaptığı ve 2021 yılı için sözleşmesinde tespit olunan %91 oranında ödeneğin harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilmektedir.







