...sularının ortaya çıkması sebebiyle maliyet artışı ve ihale ile sözleşme tarihi arasında... ...yapılarak teslim edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili... Kararın belirtilen sebeplerle bozulması gerekmiştir. ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...

Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir. ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06.05.2013 tarihinde...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. geçici hakediş , Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı

...olup, işin bitirildiği tarih olarak 28.02.2016 kabul edilmiş, tutanakta belirtilen eksik ve... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat imalatlarından... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

...nakde karşılık alınan teminat mektuplarının işi devreden yükleniciye iade edilip edilmeyeceği... ...birim fiyat veya karma olmasına göre geçici kabul noksanları ile işin devamı sırasında... geçici kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmenin devri