...firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi nedeniyle cezalı çalışması... ... ...kullanılan oda içerisindeki muhtelif inşaat malzemeleri karton, naylon vb... ... ...sürerek süre uzatım dilekçesi verdiği tarih yangından 33 gün ve yasal süreden 13 gün sonra olup mevzuat gereği süre yönünden usule aykırı... ... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a) Doğal afetler.

... Müdürlüğüne verdiği 27.05.2013 tarihli dilekçesinde inşaatın turistik yerde bulunması ... kendisine süre uzatımı olarak verilmesini talep ettiğini, Yapı Denetim Heyeti olarak ... iletmelerine rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda bir cevap verilmediğini, Yapı ... gereğince işin yapımını, belediyece sürekli olarak konut alanında oturanların şikayetleri ... işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının olduğu (15.05.2013 ...

... bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi ... toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin ... davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu ... ... ... teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tâbi ... ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki artış karşısında yetersiz ... farkı verilen işlerde süre uzatım taleplerinin reddedileceğine ilişkin herhangi ... normal süresinde bitmeyen sözleşmelerde süre uzatım talebinin kabul edilmeyeceğine dair ...