esas alınır.” hükmü yer almaktadır. ... Belediye'nin taşınmaz için Hazineye ödediği ecrimisil bedelini zamanında ödememesi nedeniyle gecikme zammı ödemesi kamu zararı oluşturur.

...alındığında, idarece iptal edilen ihaleye ilişkin karar verilmesine yer... ... ... tedbirleri kapsamında iptal edilmesi neticesinde, Kamu İhale Kurumuna taşınan itirazen ... gerektiği, itirazen şikayet başvuru bedelinin ise iadesinin mümkün olmadığı ...

... ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre uzatımına ... hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin yasal faizi ile birlikte davacıya ödenmesine ... ... ... davacı tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememişse de, davacının projelerin ... onaylanması ve hakedişlerin geç ödenmesi nedenleriyle süre uzatımına hak kazandığı anlaşıldığından ... yerine getirmediğinden bahisle kamu ihalelerinden yasaklanmasına ilişkin dava ...

...talebi de idare tarafından dikkate alınır. ... ... sit alanı içeresinde kaldığı, uzun zamandan beri bu bölgede yapılaşma olmadığından ... suretiyle zemin etüdünün yapıldığı, ihaleye esas Zemin Etüt Raporunun hazırlandığı, Bu ... ... ... açıklamalar çerçevesinde; bahse konu işte; ihaleye esas zemin etüt raporlarında öngörülmeyen ... esnasında ortaya çıkan sıvılaşma nedeniyle yapılması teknik olarak zorunlu görülen ... imalatların iş artışı kapsamında yapılıp bedelinin ödenmesinde Yapım İşleri Genel ...