Ancak idareden kaynaklı olarak yapı ruhsatının alımında gecikme yaşanmış ve idare yükleniciye 144 gün ilave süre vermiştir.
idareden kaynaklı sebepler - Arama Sonuçları
Hukuk Dairesi, birim fiyatlı bir yapım işi sözleşmesinde, idareden kaynaklı gecikmeler (Anıtlar Kurulu onayı, ruhsat gecikmesi) nedeniyle sözleşme uyarlaması talep edilemeyeceğine karar verdi.
Yapım işleri sözleşmelerinde taahhüdün süresinde tamamlanması esas olmakla birlikte, mücbir sebepler, idareden kaynaklanan kusurlar veya zorunlu iş artışları gibi öngörülemeyen durumlar, sözleşme süresinin uzatılmasını...
Kamu ihale sözleşmelerinde, idareden kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri ciddi maliyet artışlarıyla karşı karşıya bırakır. ... Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin talep ettiği fiyat farkı davası Yargıtay'dan döndü.
... konusu hükümden, yüklenicinin kendisinden kaynaklanmayan, yani idareden kaynaklanan bir nedenle işe süresinde başlayamaması nedeniyle ... kaldırmaya gücünün yetmemiş olması sebebiyle, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin süresi … gün ...
Asgari ücret artışından kaynaklı fiyat farkı ve işçilere ödenen kıdem tazminatlarının idareden tahsili talebinin reddine dair analizdir.
Fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda yapılan değişiklikler neticesinde, idareden kaynaklı veya mücbir sebepler dolayısıyla süre uzatımı verilen hallerde, yükleniciye fiyat farkı verilmesi zorunluluk olarak kabul edildi.
İdareden kaynaklı gecikmeleri veya mücbir sebepleri zamanında ve usulüne uygun olarak belgeleyip süre uzatımı talep etmek, projeyi finansal olarak sağlıklı bir şekilde tamamlamanın anahtarıdır.
maddesinde, mücbir sebepler veya idareden kaynaklı süre uzatımı halleri dışında fiyat farkı verilmeyeceği açıkça belirtilmiştir.
...sözleşmeye bağlanan “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi”nde yüklenicinin, ihale ile sözleşme tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin olduğunu ileri sürerek, tekliflerinin ve sözleşmenin yürürlükte bulunan fiyat farkı esas ve usullerine uygun olarak güncellenmesini talep etmesi...