...verilmesi talebinin uygun bulunmadığı, ancak sözleşmenin Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Sözleşmenin Feshi&quot... ...ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesi gereği, idareden kaynaklı veya mücbir sebeplerle verilebileceği açıktır...

...bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün süreli... ...gerektiği, diğer bir anlatımla, sözleşmenin mücbir sebepten kaynaklı olarak ifa edilemediği ispat edilebiliyorsa, bu madde... ...şirketin nakte çevrilen teminat mektubu ile sözleşme bedelini idareden talep edebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne...

...seçilen TÜBİTAK, TSE ve ODTÜ ile yapılan yazışmalardan kaynaklı olarak toplam 46 günlük cezasız ek süre verildiği... ...nün sebebiyet verdiği, davacı şirkete sebebiyet verilen gecikme nedeniyle en az 156 gün ek süre verilmesi gerektiğinin...

...içerisinde meydana gelen arızaların giderilmesi ile ilgili oluşan gecikmelere uygulanacak ceza miktarı ve cihazların arızalı... ...yapılmamasının şirketlerinden kaynaklanmadığı, idarenin kusurundan kaynaklı olarak ortaya çıkan her türlü zararın giderilmesi...

...dokümanlarına göre İdarenin, yükleniciden zemin ve yeraltı suyu kaynaklı risklerin tamamının fiyatlandırılmasını istediği... ...bahsedilen bildirimi gönderirse ve bu koşullar yüzünden gecikme ve/veya ilave masraflara maruz kalırsa, Yüklenici...

...davası kaynaklı işe başlatmama Tazminatı -İşe İade Davası Kaynaklı Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücret Bu sözleşme... ...anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

...kalemlerin ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması nedeniyle kesin hesabın mahkeme tarafından yapılması, ilave ve sözleşme dışı işler olan ilave iş ve imalâtların haksız yapılan tenzilatın, haksız nesafet kesintilerinin, gecikme cezası ve teknik...