Yapım işlerinde süre uzatımı hesaplamaları, özellikle idareden kaynaklı gecikmelerin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi (kış sezonu) ile kesişmesi durumunda karmaşık hale gelmektedir. ... ...vermesinin mevzuata aykırı olduğunu belirtmiş ve bu süreye tekabül eden (38 günlük) gecikme cezasının kesilmemesini kamu zararı saymıştır.

Ayrıca haksız kesilen gecikme cezasını ve ödenmeyen bir cihaz bedelini de talep eder. ... Hakları Saklı Tutma Zorunluluğu: Ancak TBK 138'e dayanabilmek için, idareden kaynaklı gecikme (örn.

Sayıştay Temyiz Kurulu'nun 02.03.2022 tarihli ve 51156 tutanak sayılı kararı, idareden kaynaklı gecikmelerin bu hesabı nasıl değiştirdiğine dair emsal bir niteliktedir. ... çalışılmayan dönem , ertesi yıla sari işler , gecikme cezası , havanın fen noktasında , idareden kaynaklanan gecikme , karar düzeltme , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yapım işleri

Sayıştay, feshin idareden kaynaklandığını (yüklenici kusuru değil), sözleşme tamamlanmadığı için iş bitimindeki gecikme cezasının hukuken uygulanamayacağını belirterek kamu zararı oluşmadığına karar verdi. ... 4735 sayılı kanun , bütçe yetersizliği , gecikme cezası , idare kaynaklı fesih , iş eksilişi , kamu zararı , Sayıştay kararı , sözleşmenin feshi , Yapım işi

...kanunlardan kaynaklı sözleşmeye müdahil olma halleri ile hakimin sözleşmeye müdahil olma yetkisi harici, ceza ve gecikme cezası düzenlemelerinin fahişliğinden kaynaklı indirilmesi olanaklı olmadığı için, bu yönde yapılacak iş ve işlemler sorumluluğu beraberinde...

Sorumlular (belediye yetkilileri) temyiz aşamasında şu savunmayı yapmıştır: Gecikme cezası idare tarafından hesaplanmış ve tahakkuk ettirilmiştir. ... Yüklenici, gecikmenin idareden (yer tesliminin geç yapılması) kaynaklandığını iddia ederek cezaya itiraz etmektedir. ... ...yaptıklarına, bu nedenle 'kusur' kaynaklı bir kamu zararı oluşmadığına karar...

Sözleşme konusu işin zamanında tamamlanmamasından kaynaklı olarak gecikme cezası kesintisine gidilmektedir.

Analizin Sonucu Gecikme Cezası Hesabı: Geçici kabul yapıldıktan sonra, idare tüm sözleşme bedeli üzerinden gecikme cezası kesemez. ... Bir yapım işinde, idareden kaynaklı yer değişikliği nedeniyle işin durması sonucu yüklenicinin talep ettiği fiyat farkı davası Yargıtay'dan döndü.