İlk Değerlendirme: Mahkeme Tek Kusurlu İdaredir Dedi İlk Derece Mahkemesi ve İstinaf (Bölge Adliye Mahkemesi), idarenin yer teslimi ve ödemelerdeki ağır gecikmesi nedeniyle tek kusurlu olduğuna, bu nedenle feshin haksız olduğuna karar vermiştir.
idare yer teslimi gecikmesi - Arama Sonuçları
… Devamı
altyapı çalışması , başka idarenin gecikmesi , İller Bankası , işi engelleyici sebep , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı , Yer teslimi , YİGŞ Madde 29
Yanlış veya eksik yapılan bir yer teslimi, projenin gecikmesine, ek maliyetlere ve taraflar arasında hukuki anlaşmazlıklara yol açabilir. ... Yer teslimi, idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu bir komisyon tarafından yapılır ve bu işlem, taraflar arasında düzenlenen bir tutanakla kayıt altına alınır.
Bir yapım işinde, idareden kaynaklanan (KİK süreci, yer teslimi gecikmesi) nedenlerle işin ertesi yıla sarkması durumunda, sözleşmede belirlenen havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmayan dönemin süre uzatımı olarak verilmesi mümkündür.
...dolayı yapılan yer değişikliğine bağlı olarak verilen süre uzatımı neticesinde idare tarafından hazırlanan fiyat farkı hesabının gerçek fiyat farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı tarih ile işe bilfiil başlanan tarih arasında yaklaşık... ... ...belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi...
...yeri tesliminin yapılamadığı, depoda bulunan malzemelerin boşaltıldığı gün olan … Pazartesi günü fiilen yer teslimi yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle işe ...
Ancak yüklenicinin sahaya ilk kazmayı vurabilmesi için idarenin yer teslimi işlemini resmi olarak yapması gerekir.
Bu nedenle idarenin yer tesliminde gecikmesi ayrıca bir süre uzatım kararı vermeyi gerektirmemektedir.
Kamu ihale sözleşmelerinde idareden kaynaklanan kusurlar (yer teslimi gecikmesi, proje hataları, kamulaştırma sorunları), sözleşmelerin kilitlenmesine neden olmaktadır.
29), idarenin sözleşmesel yükümlülüklerini (yer teslimi, proje onayı, ödenek yetersizliği gibi) yerine getirmemesi halinde süre uzatımı verileceğini düzenler. ... 20 günlük bildirim şartı , Hakediş gecikmesi , idarenin kusuru , ödenek yetersizliği , süre uzatımı , Yapım işi , YFK Görüşü , YİGŞ Madde 29 , yüksek fen kurulu