Sayıştay'dan Kritik Süre Uzatımı Kararı: Asfalt İşinde Çalışılamayan Dönem Prensibi (YİGŞ 29/9) Yapım işlerinde idareden kaynaklanan gecikmeler (proje onayı, yer teslimi, ödenek yetersizliği) nedeniyle verilen süre uzatımlarının, işin bitim tarihini nasıl etkileyeceği en önemli sözleşme sorunlarındandır.

Kusur İdarede: Yüklenicinin kış dönemine sarkmasının nedeni kendi kusuru değil, idareden kaynaklı 85 günlük gecikmedir.

quot; Olayın Arka Planı: Değişen İnşaat Yeri ve 7 Aylık Gecikme Bir yüklenici firma (davacı), bir Hükümet Konağı yapım işi için idare (davalı) ile sözleşme imzalar.

Mahkeme, kararında davacı kamu idaresinin (MSB) tacir sıfatı bulunmadığını tespit etmiştir.

Kamu yapım işlerinde yüklenicinin işe başlayabilmesinin temel şartı, idarenin yer teslimini sorunsuz yapmasıdır. ...Geçici İmkansızlık Kalıcı Fesih Sebebidir: İdareden kaynaklanan (kamulaştırma, proje onayı, ruhsat vb.) gecikmeler geçici ifa imkansızlığı sayılır.

başvurunun reddi , deneyim süresi , idarenin takdir yetkisi , Rekabetin Engellenmesi , sözleşme tasarısı , teknik personel , Yapım işleri , yeterlik kriteri