...dair verilen karara karşı taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmuş, Samsun... ...taahhüdünü yerine getirmemeleri sebebiyle idarece kurulan fesih komisyonunun hazırlamış... Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 8. ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...

...davalı idare tarafından verilen savunma dilekçesinde 16/09/2013 tarihli işlemde... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...ihalesine ilişkin olarak davacı ile davalı idare arasında sözleşme imzalandığı...

İDDİA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile... ...talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden... Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bu konu ile ilgili olarak ...

...kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...sonraya tekabül eden 13/03/2019 tarihli dilekçe ile 422 gün ek süre uzatım... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … ...tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde...

...GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; il genelindeki... ...gereğince, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyanın... Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...işe ilişkin idari ve genel şartname örneği ve taraflar arasında genel... (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18.

'nin adli sicil belgesinin idareye sunulmaması ve bu hâliyle... Asliye Ceza Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, ...görüldüğünden, davalı idarenin istinaf başvurusunun kabulüne, Mahkeme... ...incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri... ...kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi...

...Kamu İhale Kurulu kararına karşı idare mahkemesine yaptığı başvurusu... ...karara karşı davalının yaptığı istinaf başvurusunun bölge adliye mahkemesince... Bölge Adliye Mahkemesi 1. ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... ...ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise Bölge Adliye Mahkemesi...

Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2013/17 D. ...Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine... ...yapımına başlandığını, davalı idarenin 01.02.2012 tarih ve 536 sayılı... ...verilen kararın taraf vekillerince istinaf edilmesi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 27. ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı...