Kurul Kararlarında Öne Çıkan Hususlar: Süre Uzatımının Fiyat Farkı Hakkı Doğurması: Kurul, sözleşmesinde başlangıçta fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde dahi, idarenin kusuru veya mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre içinde yapılan imalatlar için fiyat farkı hesaplanabileceğini kabul etmektedir.

Mücbir sebeplerle veya idare kusuruyla süre uzatımı verilmesi halinde, revize iş programında, süre uzatımına sebep olan durumun ortaya çıktığı tarihten önceki döneme ait aylık ödenek dağılımında değişiklik yapılamaz.

İptal kararından sonra davacının idareye şikâyet başvurusunda bulunması, bu kararın niteliğini re'sen olmaktan çıkarmaz.

Ancak idare, başka bir ihale sürecinde yaşanan gelişmeler nedeniyle (KİK kararları vb.), Yani idare, dava konusu olan tasfiye işlemini geri aldı.

Peki, idare ödemek zorunda kaldığı bu kıdem tazminatını, yüklenicinin hakedişinden kesebilir mi?

idarenin iptal gerekçesinin yukarıda aktarılan yazıya dayandırıldığı, söz konusu yazıda...