...sözleşmeye bağlanan “Beylikova İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde... ...imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde; … ...süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

hizmet alımı , yüksek fen kurulu ...Kayıplarının Azaltılması Hizmet Alımı” işinde, işin denetimi ve... ...fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, sürenin uzatılması ve ödenek aktarılması...

...talebi; İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı... ...yükleniciden kaynaklanmadığı ve süre uzatımı olarak verilmesi gerektiğine... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye... çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...içerisinde yatırım giderleri (araç alımı, şantiye, ofis ve tefriş maliyeti... ...hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği... ...Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...farkı verileceği öngörülmeyen yapım işinde proje değişikliğinden kaynaklı... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...nedenlerle iş bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim... ...götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin...

...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...0 Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı işinde şartnamede yapım işi için, havanın...

...izin süreçlerinde gecikme için süre uzatımı verilemeyeceği belirtilmektedir... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı...