...olduğu buna göre işin tamamında fiyat farkı verilmesi... … Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...birim fiyatların fiyat farkı katsayısına (Pn... ...sözleşmelerinde fiyat farkı ödemelerinin, 4/1/2002 tarihli...

...istemiş olduğu fiyat farkı ödemesinin uygun görülmediği... ...konusu  olmasından  kaynaklı  tarafımızdan... ...yapılan imalatların fiyat farkının ödenip ödenemeyeceği... ...09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Yapımı ” 

...tarihleri arasında idareden kaynaklı sebeplerle gecikmelerin... ...edilen işlerde uygulanacak fiyat farkına ilişkin... ...işlerde uygulanacak fiyat farkına ilişkin esas ve... ...bu süreye uygun olarak ödeme şartları.”, ... ...katılanların oy birliği ile varılmıştır.

14.2.Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı verilebilmesi... ...hazırlanan revize iş programına göre uygun olarak...

Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat... ...farketmeksizin süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı hesabında...

...süre uzatımlarına fiyat farkı hesaplanması hususlarında... ...proje değişikliğinden kaynaklı süre uzatımı... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hazırlanan revize iş programına göre ödenmesi gerektiği...

...davalıların sorumlu olduğunu, ödemenin rücuen tahsili... ...yapılan sözleşme kapsamında davalılar bünyesinde... ...toplu iş sözleşmesinden kaynaklı işçilik alacaklarını... ...sözleşmesindeki hükümler alır. ...Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi... ...artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir.