Somut Olay: Yargıtay, hakedişin zamanında ödenmesi eyleminin, görevin gereklerine aykırı bir iş olmadığını, tam tersine yapması gereken bir iş olduğunu tespit etmiştir.
hakedişin zamanında onaylanmaması - Arama Sonuçları
...Bununla birlikte; Yüklenicinin idareye verdiği hakedişin bedelini, sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alarak yeni işler meydana getireceği dikkate alındığında, hakediş bedelinin zamanında ödenmemesi halinde ise bu işleri yapamayabileceği...
...kullanılmasına imkan verecek süre dikkate alınarak ihalelerin zamanında yapılması esastır. ... ...Şekli: Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup... ... ...Yaptırımları İş programının süresinde teslim edilmemesi veya onaylanmaması durumunda, yükleniciye gecikilen her gün için...
YFK, hakedişin zamanında ödenmemesini de bu madde kapsamında (idarenin yükümlülüğünü yerine getirmemesi / ödenek yetersizliği) bir idari kusur olarak değerlendirmiştir.
Projelerin idarece zamanında teslim edilmemesi veya onaylanmaması süre uzatımı nedeni sayılır.
...İlgili Kısmı Yukarıda yer alan düzenlemelere göre hakedişin süresinde ödenmemesi nedeniyle süre uzatımı verilebilmesi... ... İddiaya göre, bu süre uzatımı verilmeseydi iş zamanında bitmeyecek ve idarenin yükleniciden gecikme cezası...
Geçici hakedişin geçici kabul tutanağındaki geçici kabul itibar tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması, işin zamanında bitirilmediği yönünde kesin bir kanıt değildir.
Hakedişin zamanında ödenmesi, idarenin temel sözleşmesel yükümlülüğüdür.
...gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını... ... İdarenin doğacak zararları yüklenicinin kesin teminatı veya hakedişinden tahsil etme hakkı vardır.
...ne kadar davacının sermayesinin tamamına sahip olduğu şirket tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın projelerin onaylanmaması, kamulaştırılması gereken taşınmazın kamulaştırılmaması ve projede tespit...