Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! ... Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /
hakediş sorgu - Arama Sonuçları
Kesin hakediş, yüklenici ile idare arasındaki hesap defterinin kapatılmasıdır. ... Kesin Hakediş Ne Zaman Hazırlanır? ... Hatalı ölçümler bir sonraki hakedişte düzeltilebilir.
Yargıtay'dan Hakediş Alacakları İçin Kritik Uyarı: ... Birleşen Dava (Eksik Hakediş): Mahkeme, bu davayı reddetmiştir.
Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır.
İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “(
YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ... Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?
Bir hakedişte fazla ödeme tespit edildiğinde, bu zarardan kim sorumludur?
“Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının (f) bendinde; “f) … ... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı
hakediş , uzmanlık alanı , yapı denetim görevlisi
Hakediş raporlarını ihtirazi kayıt (şerh) koymadan imzalamak, bu alacakların kaybedilmesine neden olabilir.