...uygun biçimde hesaplanması gerekirken, miktarına bakılmaksızın, her hakediş için gecikilen süre kadar gün üzerinden sonucu giden bilirkişi raporunun hükme esas, alınması da doğru olmamıştır. ... ... esinde, ara hakedişlere itirazın ne şekilde yapılacağı belirtilmiş olup ... ekliyeceği dilekçesinde açıklaması, hakediş raporunu idareye verilen ...

...nci maddesinde; “Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. ... ...ilişkin gecikmeden bahsedebilmek için bahse konu on beş günlük sürenin tamamlanması gerektiği, Yukarıda yer alan hüküm ve tespitlere göre, süre uzatım hesabının, idaresince hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı...

... ödemeden kaynaklı bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek ... yanlızca yüklenici olan davacı şirket için konulan bir hüküm olduğu, bu hükmün ... konumundaki davacının, davalıdan geç ödeme nedeniyle cezai şart talep edemeyeceği kanaatine ... ... ... idarenin hak edişleri süresinde ödememesi nedeniyle zararın tazmini için cezai şart ... olmadığını, dava sebebinin bilirkişi raporu ile yanlış değerlendirildiğini, konunun ... karşı uğranılan hak kaybının telafisi için açılmış tazmin davası olduğunu maddi ...

Sorumluluk hususu ile ilgili olarak; İlamda 6, 7 ve 8 no.lu hakedişler için ayrı ayrı -7 no.lu hakkedişte eksi (-) ... ... hakedişlerde imzasının olmaması nedeniyle bu hakkedişlere ilişkin kamu zararından ... hesabını görerek ve inceleyerek 8 no.lu hakediş raporunu imzalayan adı geçen kişinin sorumluluk ...