...tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak... ... ...mücbir sebep hem de tasfiye başvurusu nedeniyle talep edilen iki ayrı süre uzatımının Temyiz Kurulu ve Daire arasındaki farklı yorumlarını...
hakediş ödemesinin yapilmamasi nedeniyle süre uzatimi fen kurulu - Arama Sonuçları
... Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede ... cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı ... ... ... davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında ... takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11 ... ... Cezalı çalışma süresince işyerinde havanın fen noktasından çalışılmaya... ... ... sözleşmenin devri ve süre uzatımı gibi imkânlardan ... yaşanan kur artışları nedeniyle imalat girdilerinin fiyatlarında ...
...durumda Yüksek Fen Kurulu kararlarına göre, idare 60 günlük süre uzatımına ek olarak, bu gecikme nedeniyle çalışılamayan kış dönemini de (örn: 130 gün) süreye eklemek...
Yüksek Fen Kurulu Kararı (2022/74) Olayın Özeti: Bir bina yapım işinde, idarenin yapı ruhsatını geç alması nedeniyle yükleniciye 144 gün süre uzatımı verilmiştir.
... Hattının çakışması nedeniyle Kontrol teşkilatı ile ... kararlaştırıldığı ve bu sürenin sözleşmeye göre işin ... gerek bu dönemin havanın fen noktasından çalışmaya uygun ... ... Sorumlular tarafından Verilen süre uzatımının Yüksek Fen Kurulu Kararı, KGM Karayolu Teknik Şartnamesi ve ...
... Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin ... oluştuğundan bahisle Kurulumuz görüşünün bildirilmesinin ... ... (Yüksek Fen Kurulunun 18.08.2021 tarih ve 2021/129 sayılı görüşü)
...sözleşme ve hakediş süreçlerinde karşılaşılan bu gibi hukuki ve teknik sorunlarda, Yaka Danışmanlık gibi uzman kuruluşlar, hak... ... ...edilmesinin ardından şikayet başvurusunun yasal süresi içinde yapılmaması nedeniyle Kamu İhale Kurulu tarafından reddedilen bir başvuruyu...
...tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak... ... Yüksek Fen Kurulu (YFK), anahtar teslim götürü bedel sözleşmede proje değişikliği (kot, yer) olmadığı sürece, zemin sınıfı...
...Madde 128 , asli ve sürekli görevler , Danışmanlık hizmet alımı , hakediş kontrolü , kamu zararı , sayıştay temyiz kurulu , teknik...
...vermeyecek nitelikte hazırlanmaması nedeniyle uygulama projesindeki anlaşmazlığın çözümü için Yüksek Fen Kurulunca karar verilemeyeceği...