YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! ... Hakediş gecikmesi , ödenek yetersizliği , süre uzatımı , tahakkuk süresi , YFK Görüşü , YİGŞ Madde 29 , YİGŞ Madde 40 , yüksek fen kurulu
hakediş ödemelerinden gecikme süre uzatimi - Arama Sonuçları
YFK Görüşü - Esas: Hakediş Gecikmesi, İdare Kusurudur ve Süre Uzatım Sebebidir Yüksek Fen Kurulu, öncelikle hakediş gecikmesinin süre uzatım sebebi olup olmadığını değerlendirmiştir.
Çıkan sonuç (gün cinsinden), o hakediş gecikmesinin iş programına finansal etkisi olarak kabul edilmeli ve süre uzatımı hesabına bu şekilde dahil edilmelidir.
...içerisinde yapmasında gecikmeye neden olunabileceği, bu durumun ödenek yetersizliği olduğu, hakedişlerin geç ödenmesi halinde yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait sürenin uzatılması...
Yüklenici, idareden kaynaklanan bu ödenek yetersizliği ve hakediş gecikmeleri nedeniyle süre uzatımı ve kalan 15.4 Milyon TL'lik ödeneğin 2022 yılına aktarılmasını...
Analizin Sonucu Hakediş Gecikmesi Net Süre Uzatımı Sebebidir: İdarelerin ödenek yetersizliği, bürokratik yavaşlık vb.
...görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve...
...görevlisi (kontrol mühendisi, gerçekleştirme görevlisi), imzaladığı hakedişin sadece metraja değil, sözleşmenin tüm hükümlerine (süre, gecikme cezası, çalışılmayan günler vb.) uygunluğunu da kontrol etmekle...
...bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi”nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak hesaplanması...
Sözleşmenin feshedildiği hallerde gecikme cezası süresi Konuya ilişkin olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2021 tarih ve E. ... 2015/908 kararında, feshedilen bir işte, idarece hakedişte feshedilmeyen 10 günlük ihtar süresi karşılığı ceza yerine 273 gün karşılığı...