İşi Mahkeme Kararıyla Alan Yüklenici, Sadece Kalan Kısmı Yaptığı İçin İş Eksilişi Tazminatı Alabilir mi? Dolayısıyla, davacının kendi sözleşmesi kapsamında bir iş eksilişi söz konusu değildir. Bu tür karmaşık ihale, sözleşme ve hakediş sorunlarınızda, sürecin doğru yönetilmesi ve hak kayıplarının...

Sayıştay Uyardı: İmalat Yöntemi Değişirse Birim Fiyat Analizi Değişmek Zorundadır! Kamu yapım işlerinde hakediş ödemelerinin temeli, sözleşme ekindeki birim fiyat analizleridir.

İdare, bu değişiklik kapsamında; İş Eksilişi: Projeden vazgeçilen (eski) çatı paneli imalatının bedelini, 2017 yılı (sözleşme yılı) birim fiyatlarını esas alarak hakedişten düşmüştür.

Bu durum, idare ile yüklenici arasındaki sözleşmesel ilişkiyi (rücu hakkını) ortadan kaldırmaz. Peki, idare ödemek zorunda kaldığı bu kıdem tazminatını, yüklenicinin hakedişinden kesebilir mi?

Ancak bu iki temel şart sağlansa dahi, idarenin iş artışı yaptırma yetkisi sınırsız değildir. Buna göre yükleniciye, normal hakedişine ek olarak şu bedel ödenir: Tazminat Formülü: (Sözleşme... anahtar teslimi götürü bedel , eksik iş , götürü bedel , iş artışı , iş eksilişi , taminat

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Kurul, işe ait sözleşmenin 19.4. Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?