...da sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 19... ...maddeye göre, işin süresine, yer tesliminde gecikildiği... Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden... ...bulunmamakla birlikte, Yargıtay kararına göre, hakedişlerin...

...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi... ...nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması... ...ikinci fıkraya göre işlem yapılır.” , ...ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi...

...yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi... ...olarak tespit edilmesi,  süre uzatımı verilmesi... ...kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün... ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...beş gün içinde de ödeme yapılır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...kararıyla onanmış, onama kararına karşı yapılan... ...sebeple aksamalar olduğu, hakedişlerinin zamanında... ...kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği... Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır.