Hakediş ödemesi yapılacağı zaman. SGK yazısı olmadan yükleniciye hakediş ödemesi yapılamaz. SGK’nın yüklenici nezdinde yapacağın incelemelerin uzaması veya başvuruların ve gerekli evrakların hazırlanmasının gecikmesi bu gecikmeyi doğuran sebeplerdendir.

Bu ödemeler, geçici hakediş veya ara hakediş olarak adlandırılan belgelerle yapılır.

Yargıtay'dan Hakediş Gecikmesi Süre Uzatımı Hesabına Düzeltme: Gecikilen Gün Kadar Süre Verilemez! Doğru hesaplama; (Geciken Hakediş Tutarı) /

Yargıtay'dan Hakediş Alacakları İçin Kritik Uyarı: Birleşen Dava (Eksik Hakediş): Mahkeme, bu davayı reddetmiştir .

YFK Tekrarladı: Hakediş Gecikmesi Süre Uzatım Sebebidir! Anlaşmazlık Konusu 2: Hakediş Tahakkuk Süresi Ne Zaman Başlar?

Hakediş raporlarını ihtirazi kayıt (şerh) koymadan imzalamak, bu alacakların kaybedilmesine neden olabilir.