...kaynaklanan sebeplerle (proje revizyonu, yer teslimi gecikmesi vb.) işin durması veya uzaması, yüklenicileri... ...Yüklenicinin Üç Talebi: Fiyat Farkı, Gecikme Cezası İadesi ve İmalat Bedeli Davacı yüklenici... Yüklenici, bu bekleme süresi nedeniyle oluşan maliyet artışları...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır. ...kapsamındaki süre uzatımı bir hak olmakla birlikte, süresi idarenin takdirinde değildir.

bir ceza öngörmek suretiyle kamu zararı iddiasında... ...nedenle iş cezalı çalışmış sayılmalı, gecikme cezası kesilmeli ve fiyat farkı ödenmemelidir... ...sözleşmedeki tüm usul şartlarını (bildirim süresi, gerekli belgeler vb.) yerine getirmek...

...Arka Planı: Tedarikçi Kaynaklı Gecikme ve Ceza Bir ambulans helikopteri kiralama hizmet... ...uygulamış ve yüklenicinin hakedişlerinden kesinti yapmıştır. ...öngörülemez ve önlenemez bir olayın varlığı, gecikme cezalarının iptali ve süre uzatımı...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...doğru planlanması ve yönetimi, taahhüdün süresinde ve maliyet etkinliği ile yerine getirilmesi... ...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle süre uzatımı verilmiş... ...kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak kesintiler çıktıktan sonra, sözleşmenin ödemeye...

İdare, sözleşmedeki günlük %1 ceza oranına rağmen gecikme cezası kesmemiştir. maddeye dayanarak bu cezayı takdiren indirebilir.