Yüklenicinin, geçici kabulden sonra bu işlemlere başlaması beklenir. ... Bu teminat mektubu veya tutulan tutar, kesin hesaplar idare tarafından onaylanmadıkça iade edilmez veya ödenmez.

...kararı ile yasaklama) veya cezai (kesinleşmiş mahkumiyet) olarak tespit edilmiş olması ve bu tespitin teminat iade edilmeden önce idarenin... ... Yargıtay, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla kamu davası açıldığını öğrenmeden önce, idarenin yükleniciye iade ettiği geçici teminat mektubunun sonradan geri istenemeyeceğine karar verdi.

...sebeple bir ihtarda bulunulmadığı görülmektedir. İdarenin Kabulden Sonra Ceza Talep Etmesi Davacı idare (iş sahibi) ile davalı yüklenici... ... ...yaşanmışsa ve bu gecikme için ceza kesilmesi düşünülüyorsa, geçici (veya kesin) kabul tutanağına mutlaka gecikme cezasına ilişkin... ... Bir hizmet binası yapım işinde, idare işin geçici kabulünü yapmış ancak daha sonra geriye dönük olarak gecikme cezası tahsili için...

Danıştay, idarelerin iş bittikten sonra Sayıştay denetiminde çıkarsa diye kamu zararını yüklenicinin kesin teminatından kesme hakkı saklı tutan sözleşme hükümlerini hukuka aykırı buldu.

İş Artışı Yapan İdare Dikkat: Ek Kesin Teminat Alınmazsa Sorumluluk Kime Ait? ... Karar, fesih sonrası teminat güncelleme farklarının tahsili ... zararını engellediğini ancak alınmayan ek teminat için sorumluluğu ortadan kaldırmadığını netleştirdi ...

vb.) sonrası gündeme geldiğinde, idareler ve yükleniciler arasında teminatların akıbeti konusunda ciddi tereddütler yaşanmıştır. ... Devralan yüklenici ise sözleşmenin tüm hak ve borçlarını üstlendiğinden (TBK 205), idareye tüm gerekli teminatları (kesin, ek, geçici kabul noksanı vb.) yeniden sunmakla yükümlüdür.

Bu düzenlemelere göre; YAPIM İŞLERİ Kesin ve ek kesin teminatların yarısının iadesi: Varsa eksik ve kusurlar giderildikten ve geçici kabul tutanağı onaylandıktan sonra teminatların yarısı iade edilmektedir.