...4 üncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu... ...idare, en çok üç ay içinde, tek taraflı olarak hakediş düzenleyebilir. ...gerekçesiyle hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk 5 gün içerisinde yapılmasının...

fiyat farkı , geçici hakediş , ödenek aktarımı , revize iş programı , süre uzatımı ...için (0) TL ve Aralık ayı için 1 numaralı hakediş bedelinden Ekim ayı imalat bedeli çıkarılarak... ...tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir iş emri verilmemesi sebebiyle...

...mektubunun iade edilmeyeceği belirtildikten sonra aynı maddenin son cümlesinde yüklenicinin... ...niteliğinde olduğundan hesaplanan ve ödenmeyen hakediş alacağından ayrıca sözleşmenin 30... ...bir borcunun olmadığı tesbit edildikten ve geçici kabul tutanağının onaylanmasından... ...tabii tutulmuş olup, davalı iş sahibinin kesin kabulden kaçınması nedeniyle tasfiye kesin hesabının...

...taraflarınca onaylanan revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri ve fiyat farkı hesaplamaları... ...geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan... ...ödeneğinden karşılandığı, bu hususun bir sonraki “Olur” da dikkate alınması gerektiği...