bent uyarınca kabulü ile hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 5766 sayılı Kanun'un 11. ...getirilmesinden ve varsa işe ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından ve yüklenicinin...

1) Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Kesin Kabul” başlıklı 6.2.

...işlemlerinin bu tarih esas alınarak yapılmasına, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı” nda belirtilen İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak 10/10/2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale getirildiğinden...

...ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı yaparak geçici kabule hazır hale getirmediğinin tespit edilmesi üzerine... ...yapımına ara verildiği, davacı şirketin ihale konusu işi geçici kabule hazır hale getirmek için 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren...