...fıkra hükmüne aykırı olarak kesin teminatın güncellenmeden... V.) ile Gerçekleştirme Görevlisi … ( ...ile kesin teminat tutarı arasındaki farkın yükleniciden... ...üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça... ...sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden...

..., “Yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunun... ...tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici kabulü yapılan Karataş... ...esasının incelenmesine oy birliği ile karar verildi. ...olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04... ...969.930,80 TL olup, kesin kabulün yapılmasına müteakip... ...dolayı belirlenen 403.206,92 TL kesin teminat tutarının...

...için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ile Fen İşleri Md. ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale... ...içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmiş beş... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

...eki birim fiyat tarifleri ve kesin projelerin bahse konu... tarihli Olur” ile; “… ...gelebilecek gecikmelerden süre uzatımı gibi herhangi... ...ve projelere uygun olduğu kabul edilmişken, sözleşme... ...Teknik şartnameler ile proje arasındaki çelişkiye gelince...

...ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan... ...ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan... ...tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği... ile Gerçekleştirme Görevlileri (…

...getirmediğinden bahisle, davacı şirket ile sermayesinin yarısından... ...ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli... ...i uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum... ...ONANMASINA, 08/02/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle... ...durumda mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği, şirketin...

...ile ödenir…” hükmü, “Kesin hakediş raporu ve hesap... İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...ilgili olarak yüklenici  ile idare arasında oluşan... ...revize iş programlarına göre geçici hakediş ödemeleri...

...Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan... ...ihtiyaç bulunmadığına, İhale sürecinde yüklenicinin, deniz... birim fiyat tarifi , demontaj , ön/kesin proje ...çıktığı, bu durumun idaresince kabul edildiği, idaresince... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret... ...dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması...