Bu da ödemenin fiili çalışmaya bağlı olduğunu gösterir. Eğer şartname, ödemeyi fiili çalışılan güne bağlamışsa veya bu konuda sessiz kalmışsa, idarenin fiilen çalışılmayan günler için ödeme yapma zorunluluğu yoktur.
fiili ödeme - Arama Sonuçları
… Devamı
Yargılamada bilirkişiler, hakedişlerin fiili ödeme tarihlerine bakmış, her hakediş için gecikilen günleri belirlemiş ve bu günleri toplayarak 574 gün süre uzatımı verilmesi gerektiğine karar vermiştir.
Sayıştay Temyiz Kurulu'nun Kararı: Fiili Duruma Göre Ödeme Sayıştay, haksız kazanç oluştuğunu belirterek şu tespiti yapmıştır: Analizin Bağlayıcılığı: İlk yükleniciye o yüksek fiyat, yabancı uzman çalıştıracağı için verilmiştir.
...606.664,23 $ alacak İKY 900 ve İKY 9000 idare için sağlanacak hizmetler kalemi kapsamında benimsenmiş ve taleple bağlı kalınarak bu alacak kalemi yönünden 548.330 $ fiili ödeme tarihindeki TL kuru üzerinden hüküm altına alınmış, Bölge Adliye Mahkemesi 27.
3) Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları başlıklı” 12’nci maddesinde “12.1. Ödemeler kabul tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde ödenecektir.
maddesi ile, sözleşmenin 19-A/3 maddesi birlikte değerlendirilerek, tanzim tarihine 45 gün ilavesi ile hak edişlerin ödenmesi gerekli tarih bulunmuş, böylece, ödemelerdeki fiili gecikme süreleri belirlenerek, gecikme süresi, dolayısıyla verilmesi gereken süre uzatımı 574.69 gün olarak belirlenmiştir.
İşçilerin Aylık Ödemelerinin Hakediş Beklenmeden Yapılması. Ancak idare ödemeyi geciktirse bile işçilerin mağdur olmaması esastır.
Yüklenici bu hususu göz önünde bulundurarak teklifini verdiğinden yükleniciye bu kapsamda ayrıca bir ödeme yapılması mümkün görülmemektedir...
İhale dosyası, hakediş dosyaları ve ilişikli ödeme emirlerinin incelenmesi mevcut fiili veriler üzerinden mümkün bulunmamaktadır.
Bu sorumluluk, sadece ödeme emri belgesini düzenlemekle sınırlı değildir.