Hakedişlerin geç ödenmesi yükleniciler açısından süre uzatım hakkıdır ve idarenin kusurudur. hakedişlerin geç ödenmesi , idarenin kusuru , iş programı , ödenek aktarması , ortak kusur , süre uzatımı

İş ortaklığı nedir? Bu sebeple, ortaklardan bir tanesine gelebilecek bir kusur kural olarak sözleşmenin devamına engel olmamakta... 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda iş ortaklığı ne şekilde ele alınmaktadır?

İş Ortaklığının Açtığı Davada Kritik Usul Hatası: Mecburi Dava Arkadaşlığı Nasıl Sağlanmalı? Mahkeme, idarenin kendi kusurunu bir Olur ile kabul ettikten sonra ihtirazi kayıt...

...temel sona erme şekli, edimlerin karşılıklı olarak tam ve kusursuz bir şekilde ifa edilmesi, yani işin tamamlanarak kesin... ...tarafların, daha önce yaptıkları bir sözleşmeyi yine ortak bir irade beyanıyla ortadan kaldırmalarına ikale... Fesihten farklı olarak tasfiye, tarafların kusuruna dayanmayan, karşılıklı bir anlaşmadır.

136 uyarınca, borcun ifası kusursuz olarak imkânsızlaştığında borçlu borcundan kurtulur. Bu ilkeye dayanan Yargıtay, idarenin fesihte kusursuz olduğunu kabul ederek, yüklenicinin sözleşme...

...herhangi bir sözleşme ilişkisi bulunmadığı, davacı iş ortaklığının, söz konusu menfi zararlarını akidi olmayan... Yüklenicinin bu fesihte hiçbir kusuru yoktur. Peki, imzalanan bu sözleşme, yüklenicinin hiçbir kusuru olmaksızın, idarenin hatalı bir ihale süreci yürütmesi...

maddesine göre davalının kusursuz olduğu açıktır. İfa imkânsızlığında kusurun bulunmaması halinde ... Yargıtay Analizi: Fesihte Kusur Yoksa Müspet Zarar (Kâr Kaybı) da Yoktur Yargıtay 6.