...Kayıt ve Video Konferans Sistemi Yazılım Bakım Destek Hizmeti Alımına... ...tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline... Sözleşmenin 16.1.1. ...tebliğinden itibaren ihtarda belirtilen süre içerisinde aykırı davranışa... Davacı idarenin 16.1.1. ...eksikliklerin giderilmesine ilişkin 10 gün süreli ihtar çekildiğini...

...teslim edilmemesi hâlinde ise 10 günlük ek süre verilerek gecikme... ...istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları... ...yapıldığının davacı şirket tarafından yazıyla ikrar edildiği ve iade... Açıklanan nedenlerle; Ankara 13. ...sözleşme süresi ve verilecek ihtarlı süre içerisinde teslim...

...halde, yukarıda öngörülen günlük cezalar uygulanır ve... denilmektedir. ...tarafından itiraz edilmediği, İşin 30.10.2008 tarihinde işin geçici... ceza , iş deneyim süresi , teknik personel Şantiye mühendisi  İnş.müh. En az 5 yıl deneyimli olacaktır.

...ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... ...yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması... ...fıkrasında; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...4 üncü fıkrasına göre 162 günlük süre uzatımı verilmesi...