...yılı için sözleşmesinde tespit olunan %91 oranında ödeneğin harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı... ... ... kalındığına dair Kurulumuzca tespit yapılamayacağı, geçici ... süre uzatımı verilmesi ve bu sürede eksik harcanan ödeneğinin 2022 ...

... geldiğini, bir çok ayıp tespit edildiğini ve idare zararı ... bulunmuş, davalı inşaatın eksiksiz tamamlanıp teslim edildiğini ... davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından ... ... maddesi ayıbı işin kusurlu olması veya sözleşmeye aykırı bulunması olarak...

...kalitesinin proje değerinden düşük olduğu tespitlerine yer verilmiştir. ... ...gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” 26.  ... ...vey usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

...listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının... ... ... a yer alan hüküm ve tespitlere göre, Yükleniciye süre ... yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi ... durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir ...