eksik iş - Arama Sonuçları
Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
Yargıtay, kararın eksik inceleme ile verildiğini belirterek, dosyanın mahkemeye geri gönderilmesine karar vermiştir. asgari ücret fiyat farkı , bilirkişi ek raporu , eksik inceleme , hizmet alım sözleşmesi , KİSK Geçici 5.
Bu yapılmadığı için karar eksik araştırma ile verilmiştir.
fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı
Davacılar, inşaatın geç teslim edildiğini belirterek gecikme cezası ve eksik imalat bedeli talepleriyle dava açmıştır. İnşaat sözleşmelerinde ve kat karşılığı sözleşmelerde en yaygın uyuşmazlık, işin zamanında teslim edilmemesi ve buna bağlı gecikme cezalarıdır.
... ilave sürenin, sözleşmesinde belirtilen süre kadar işte bir çalışma yapılamadığı, eksik çalışıldığı gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu sebeple idaresince verilen ... hususu göz önüne alındığında; 2021 yılı ödenek dilimlerinin 2021 yılında ödenen hakedişler esas alınarak yeniden düzenlemesi ve fiyat farklarının buna göre ödenmesi gerektiği, Görüşüne ...
Karar: Süre Uzatımı Verilmeli ve Ödenek Aktarılmalı YFK, bu gerekçelerle, idarenin geçici hakediş ödemelerindeki gecikmeyi hesaplayarak bu gecikmenin işe etkisi oranında yükleniciye süre uzatımı vermesi ve bu sürede eksik harcanan (kullanılamayan) ödeneğin sonraki yıla (2022) aktarılması gerektiğine oybirliğiyle karar vermiştir.
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, sözleşme uyarınca kararlaştırılan cezanın tahsili istemine ilişkindir. Sonuç olarak geçici kabulün yapıldığının anlaşıldığı, geçici kabule engel olabilecek eksik kusur ve arızanın bulunmadığı tesbit edildiğinden, BK 158/II.
5809 sayılı Kanun , baz istasyonu , belediye meclisi tarifesi , Danıştay kararı , eksik inceleme , geçiş hakkı ücreti , menhol ücreti , ölçülülük ilkesi , telekomünikasyon , yer kullanım bedeli
İdare, bu şikayet başvurusuna yanıt vermemiş veya başvuruyu reddetmiştir. Sadece doküman indirmiş olmak bu statüyü kazanmak için yeterli değildir. İdarenin bu tür usul eksikliklerini tespit etmesi, süreci uzatabilecek ve gereksiz itirazen şikayet başvurularına yol açabilecek durumların önüne geçebilir.