...596 gün (240+119+177+60) süre uzatımı ile birlikte işin süresinin 956 güne çıkarılarak iş bitim tarihinin 29/04... ... ...Komisyonu’nun 08/06/2021-10/06/2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici... ... ...geçici kabul tutanağının imzalanmadığı, bu süre zarfında cezalı çalışıldığı, eksikliklerin tamamlanmaması halinde...

Davalının, sözleşmede öngörülen normal ve cezalı süreler içinde ihale konusu malzemeleri teslim etmemesi... ... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

İşin yer tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 gün, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresinin 15/12-01/04 tarihleri arası ve ilk iş bitim tarihinin 28...