... ilkesi gereğince idarenin hak edişleri süresinde ödememesi nedeniyle zararın tazmini için cezai şart hükümlerince dava konusu meblağın ödenmesini talep ettiğini, müvekkilinin hak ... idarenin tek yanlı fillerine karşı uğranılan hak kaybının telafisi için açılmış tazmin davası olduğunu maddi hukuka ilişkin olup bilirkişilerin konuya vakıf olmadığını beyanla kararın ...

...kaydedilmediği ve temyiz harcının yatırılmadığı, davalının temyiz dilekçesinin Davacı davasında davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL bedelli ... 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6.

maddesinde de cezai şart alacağı düzenlenmiştir. Davacı-birleşen dosya davalısı yüklenici asıl davasında, taraflar arasında 29.12.2009 tarihinde 5 numaralı hakediş düzenlenmesine rağmen... edimin ifası , gecikme , gecikme cezası , hakediş , idare , kusur , ödeme , yüklenici

Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini ileri ... teknik bilgilerin idarece yükleniciye verilmemesinin teslimi gereken süreye etkisi saptanıp ceza miktarı hesaplanırken bu süre dikkate alınmalıdır.