20 Günlük Başvuru Süresi İhlal Edildi mi? Süre Uzatımında Başvuru Süresi: Gecikmenin temel nedeni idarenin yanıltıcı bilgisi veya kusurundan kaynaklanıyorsa, yüklenicinin 20 günlük süre şartına uymaması tek başına süre uzatımı talebinin reddi için yeterli bir gerekçe olmayabilir (sözleşme hükümlerine bağlı olarak).
başvuru süresi - Arama Sonuçları
… Devamı
Ancak bu süreçte Kuruma başvurular yapılmaya devam edilmektedir. Günlük iş tutarı, ilk sözleşme bedeli sözleşmede yer alan işin süresine bölünerek hesaplanır.
Bu iptal kararına karşı idareye şikâyet başvurusu yapılmış ve reddedilmiş olsa bile, KİK yolu kapalı olduğundan, ret işleminin tebliğini izleyen dava açma süresi içinde doğrudan yetkili İdare Mahkemesi'nde iptal davası açılmalıdır.
Bu nedenle Kurul, iş hacmi için belirlenen yeterlik kriterinin mevzuata uygun olduğuna ve başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığına karar vermiştir. ...hizmet alımlarında, katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla bu standart oranların işin süresine göre belirli katsayılarla düşürülmesi öngörülmüştür.
Başvuru sahibi, bu ifadenin cihazların kullanım süresini belirsiz hale getirdiğini, zira kitlerin ne zaman tükeneceğinin öngörülemez olduğunu iddia etmiştir. Bu tür hukuka aykırı düzenlemelere karşı süresi içinde yapılacak bir şikâyet başvurusu, ihalenin iptalini sağlayarak haksız rekabetin önüne geçebilir.
Pandeminin ilan edildiği tarihten çok sonra yapılan ihalede mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği.
...tarafından açıklanmış olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021 tarihinde ihalesi yapılan ve müteakiben... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
...alındığı ve bu tarihi izleyen günden itibaren 10 günlük süre zarfında 23.05.2022 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu dikkate alındığında davacının başvurusunun süresinde olduğu anlaşılmakla dava konusu Kurul Kararının ikinci iddiaya yönelik kısmında da hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmaktadır…”
tarihinde), kesin teminat mektubunun geçerlilik süresi (01.01.2017) ile neredeyse aynıdır. Sorumluların temyiz başvurusu da Temyiz Kurulu'nca reddedilerek karar tasdik edilmiştir.
işin süresinin ... ...Bittikten Sonra Dava Açamazsın (Hukuki Yarar Yokluğu) Davalı idarenin istinaf başvurusu üzerine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kararı esastan değil, usulden... Davanın Açılma Zamanı: Yüklenicinin, idarenin süre uzatımı talebini reddetmesi üzerine, sözleşme süresi henüz bitmeden bu davayı açması gerekirdi.
...Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinde “Sözleşme süresi boyunca, Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların uygulama... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.








