...sözleşmelerinde, özellikle de teknoloji ve imalat içeren projelerde, yüklenicinin... ...İdarenin Bilgi Vermemesi ve Kesilen Gecikme Cezası Davacı bir yüklenici, bir idareye... ...gecikmeyi görmezden gelerek yükleniciye gecikme cezası kesme eğilimindedir...

...ayrılmasını ve her kısım için ayrı gecikme cezası uygulanmasını öngörmüştür... ...gerekçeyle süre uzatımı verilmesi, hem gecikme cezalarının uygulanmamasına... ...530 sayılı kararı, bu durumun ağır mali sonuçlarını göstermektedir....

...Emsal Karar: İhtar Çekmeden Kesilen Gecikme Cezası Geçersizdir! ...fazlaya ilişkin istemin reddinden ibaret olmalıdır. Yazılım Sözleşmesinde... ...tarihini baz alarak 81 günlük gecikme cezası hesaplamış ve davanın kabulüne...

...yüklenicinin, teknik personel belgelerini yer tesliminden itibaren 5 gün içinde... ...dayanarak iş başında bulunmama cezası kesilmesinin sözleşmeye uygun... ...sadece birinci aşamadaki (belge teslimi) gecikmeyi gerekçe göstererek ceza kesmesi... ...yükümlülüğü, genellikle iki aşamalı bir denetime tabidir: Birincisi...

Hatalı Süre Uzatımı Gecikme Cezasını Engeller mi? arasındaki) günler için gecikme cezası uygulanmamıştır.