...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat...

...yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması... ...girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen...

anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22 ...artışa konu olan işin; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi külfete sokmaksızın...

...41-(5-b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep edebileceği...

...şartnameye aykırılık tespit edildiği, eksikler ve imalat hatalarının 29/12/2012 tarihine kadar...

Bu hakkın kullanması için iş sahibi tarafından ayrı bir dava açılabileceği... ...ayıplı imalatlar arasında fark olduğu, ayıplı imalatların da açık veya gizli olması durumuna...

...taşıdığı, yeni PVC zemin kaplaması yapılabilmesi için mevcuttaki PVC zemin kaplamasının sökülmesi... Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

...değişikliği sonucu ortaya çıkan beton ve demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı... Havuzları” inşası için gerekli her türlü malzeme ve teçhizatın...

...suyu, mevcut ısı merkezinden karşılanacağı için ısıtma ve yeni kullanım sıcak suyu pompaları... doğacak ilave imalat ve malzemeler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir….”

...ihtiyaçları için kullanmasına rağmen bu kullanım için kendisinden herhangi bir bedel alınmadığı... ...paletler, elektrik kablo makaraları, demir doğrama imalatlarından arta kalan parçaların bu inşaatların...