Yüklenicinin vereceği teklif fiyat tüm bu esasları kapsayacaktır. ...teklif cetvelinde yer alan “TBY-28 :Yollarda Alt Temel ve Temel Hazırlanması ve Yerine konulması... İdaresi yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde... ...malzemesini, İdarece gösterilen ve ruhsat ve izin işlemleri prosedürü Yüklenici tarafından...

...sorumluluğunda olup olmadığı hususunda, idaresi ile yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, … ...Başkanlığı)’nün 29/04/2021 tarih 1194826 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare... Bu çalışmalarla ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla yazışma, izin, harç vb.

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...işleri Müdürlüğünün 05.12.2011 tarihli yazısında da yüklenicinin işi gereği gibi...

...teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin... ...geçerlik süresinin dolmasına meydan verilmeksizin işlemlerin tekemmül ettirilmesini teminen... Bu incelemeler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. ...başlamak üzere işin özelliğine göre, talimat yazısında idarece daha uzun bir süre verilmemişse...

...Müdürlüğü)’nın 13/09/2021 tarihli ve E-883116 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare... ...İşi” nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

...İhzarat uygulaması” başlıklı bendinin 4 üncü alt paragrafı hükümlerinden muaf tutularak ileriki... ...Müdürlüğü’nün 09/02/2021 tarih ve 42887 sayılı yazısında özetle; idaresi tarafından, 4734 sayılı... ...Sözleşmenin bazı madde hükümlerini, mevzuatın izin verdiği dip notlardaki seçimlik hükümler... ...sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın...

Madde) Eski Yapı Bağlantı Hattı Projesi yüklenici tarafından yapılmamıştır. Bunun için gerekli olan her türlü izin, harç vergi vb. ne adı altında olursa olsun tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır. ...idaresinin 31/12/2021 tarihli ve 40230026 sayılı yazısında söz konusu bedelin yükleniciye iade...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...tedbiri almadan terk ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki... ...tutanak düzenlenmiş, idarenin 22/04/2015 tarihli yazısı ile Samsun 5. ...kusurlu hareket ettiklerinin kabul edildiği Dairemizin yerleşmiş içtihatlarına (15.