...kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  ...ilişkin alacak kalemi dışındaki asfalt kesilmesi ile kazı ve moloz nakline... ...miktarının ödenmediği, ancak dava dilekçesinde açıkça 1.431,30 metre... ...gösterilmeyecek ve bu hususlarla ilgili olarak yüklenici herhangi bir talepte bulunmayacaktır...

Yargıtay'ın böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. ...adet cami, 1 adet ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi inşaatının... ...üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü olarak... maddesine istinaden feshedilmiştir. Dava dilekçesinde, yüklenicinin Kanun'un 25.

...tarafımızca tanzim edilmiş olup imza altına alınmıştır.” İfadelerine... ...sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün... ...sayılı kararı) Yüklenicinin ilk dilekçesine istinaden yapılan incelemede... İşin kontrol mühendisi ….. …) Yüklenici firma işin bitirildiğini...

Ayrıca Gerçekleştirme Görevlisi (İnşaat Teknikeri) …’ ise, …’ Yüklenicinin icraya itirazı üzerine … 2. ...başlayıp da belirlenen süre içinde işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu...

Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi” nde; 2 nci... ...ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz.” , ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... Yüklenici görüşü ve talebi; Süre...

...Şartname’nin “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı... ...gereken belgelerin neler olduğunun hüküm altına alındığı, dolayısıyla idarelerce... c) Yüklenici tarafından, bu şartname...

Yapı denetim görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak... yükleniciye aittir.” hükmü yer almaktadır. ...ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir...