4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri ... Sebepler” başlıklı 10 uncu maddesinde; “Mücbir sebep ... Doğal afetler b) Kanuni grev c) Genel salgın ... tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir ... yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği ... ... Mücbir sebep halleri nelerdir? ... 2023/141 sayılı kararına konu olayda, Covid-19 hastalığının mücbir sebep sayılmasını isteyen yüklenicinin...

...re tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabu... ... maddesindeki 20 günlük süre ... kadar) içinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunmamıştır ... ... Bir istinat duvarı yapım işinde, heyelan (mücbir sebep) meydana gelmesine rağmen yüklenici 4735 sayılı Kanun'un 10.

...039;nin 07.07.2020 tarihli ve 2020/1484 E., 2020/2113 K. ... ...yüklenicilerin), Türk Borçlar Kanunu Madde 138'de (Aşırı İfa Güçlüğü) belirtilen olağanüstü şartların... ... 4735 sayılı kanun , Asgari Ücret Artışı ... TBK 138 , Yargıtay 15.

...i'nin 26/03/2025 tarihli E:2024/974, K:2025/1422 sayılı kararı, bu konuda net bir çizgi çekmektedir... ... ...süre verilmesi yoluna gidilmediğinden, 4735 sayılı Kanun'un 25/f bendinde belirtilen fiilin işlendiğinden bahisle davacı şirketin 1 (bir) yıl süreyle... ... 4735 sayılı Kanun kapsamındaki bir epoksi alım işinde yüklenici, mücbir sebep iddialarıyla ek süre...

Kamu İhale Kurulu tarafından 14.02.2024 tarih ve 2024/DK.D-29 nolu düzenleyici kurul kararı ile 4735 sayılı kanunun geçici 7 nci madde uygulamasından kaynaklı... ... ...ödenek dilimi” başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması...

... İlgili Kısmı 4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde, bir sözleşmenin ... bulunmakta ise de, aynı Kanunun geçici 5 inci maddesinde... ... nedenlerle çıkarılan...

...uyarlanmasının şartları nelerdir? ... 4735 sayılı Kanun’a göre yapılan sözleşmelerde ... tutanağı (Yargıtay 15. ... Başka bir deyişle 6098 sayılı Kanun'un 138 inci maddesinde belirtilen bu şartlardan bir tanesi dahi bulunmazsa sözleşmenin uyarlanması söz konusu olmayacaktır.

maddesindeki %80 kuralının... ... ...mahkeme kararı veya mücbir sebeple &quot... ... 4735 Sayılı Kanun Madde 24 , iş eksikliği ... feshi , Yargıtay 15.

...Bu tebliğden itibaren yüklenicinin, 4734 sayılı Kanun'da belirtilen süreler (genellikle 10 gün) içerisinde idareye başvurarak sözleşme... ... Sözleşmede Bulunması Zorunlu Hususlar ve Tip Sözleşmeler 4735 sayılı Kanun’un 7.