...bu yazı davacı tarafa 27/04/2015 tarihinde tebliğ edilmiş ve bu ihtara rağmen taahhüdünü yerine getirmeyen davacının sözleşmesi davalı idarenin 05.06.2015 tarihli yazıyla 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20., 22 ve 25.f maddeleri, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47.

...nin “Akde Muhalefet Cezalar ve akdin feshi” başlıklı 7’nci maddesinde ise aynı aykırılıklara ilişkin oranların binde... ...halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlarla ilgili olarak sözleşme tasarısı dışındaki diğer ihale dokümanında yapılan...

Davacı, ihale üzerine imzalanan 22.03.2004 tarihli sözleşmede öngörülen edimin yerine getirilmemesi nedeniyle, malzemelerin teslim edilmesi gereken tarih ile sözleşmenin fesih tarihi arasındaki 51 günlük dönem için gecikme tazminatının ödetilmesini talep etmiştir.

Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “( inci maddesinde; “Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre; …

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlığı altında düzenlenen 22 nci maddesinde; “(

...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 22/06/2011 tarih ve 27972 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce; … KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ihtar , ihtarlı süre , şartnameye aykırılık , sözleşmenin feshi , yasaklılık

(Emsal HGK 21.06.2022 T, 2020/(15)6-610 E., 2022/976 K. 2022/1918, K. Belli edilen günde davacı vekili Avukat …, davacı şirket yetkilisi … ile davalı vekili Avukat … ‘ Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2.

...taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:…,

Yine YİGŞ’nin “ Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinde; “(

... Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “12 nci maddenin 4 ... ve/veya iş gruplarının bedelleri ile 21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci ... birlikte tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir.