... idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş ... edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı hesaplanır. ... ... iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde ikinci fıkraya ... tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

Her ne kadar davacı taraf istinaf dilekçesinde; sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacağına dair sözleşme maddesinin genel...

...birim fiyatlarındaki değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, l) Süre uzatımı verilebilecek haller... ... Ayrıca, Mahkeme kararında her ne kadar ...