...ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın tamamının bir (1) ay süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı... ... ...ise, milletvekilleri tarafından 2018 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanan kur artışları nedeniyle firmaların bu dönemde büyük zararlarla...

...tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar Devlet İstatistik Enstitüsünce... ... ... meye göre işin bitim tarihi 06.01.2017 iken, Süre Uzatım ve Ödenek Aktarım Komisyonunun ... ilişkin … TL’lik ek kesin teminat 2016 yılındaki 5 no’lu hakedişten kesinti yapılmak ... ... ... Kasım-2016) yılında gerçekleşmesi nedeniyle 2015 yılı için; sadece (2015 yılı ... teminatların güncellenmemesi ile (2016 yılı hakedişlerinin) fiyat farkı ödemelerinden ...

... olduğu, sözleşmesinde %19 oranında avans ödemesi ve 2021 yılı içinde %19 ödenek harcanmasının planlandığı, bu nedenlerle sözleşme ödeneklerinin değiştirildiği, hazırlanan ... 19, 2022 yılı için % 70,06 ve 2023 yılı için %10,94 ödenek dağılımı yapılması ... ... ... durum göz önünde bulundurularak, her ne kadar sözleşme tasarısında 2023 yılı için ... ödenek bulunmadığı durumda, 2023 yılında gerçekleştirilecek imalatlara karşılık ...

... iş programına, yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı, daha sonraki aylarda ... iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına ... mevzuatın amir hükmüne aykırı olarak yılı ödeneklerinin sözleşmesinde belirtilmemiş ...