...Mahkemesi Hukuk Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine... ...2015 tarihinde devreye alınacak olup, bilirkişi raporuna göre işin % 96,5 oranınında tamamlandığı... ...2011/5348 Karar, 25.05.2017 gün 2017/841 E 2017/ 2298 Karar sayılı ilâmları ) Benzer...

...dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı... ...karar verildiği, hükme esas alınan bilirkişi raporuna itiraz edildiği, gecikmenin kimden kaynaklandığına... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...sundukları ve Mahkeme tarafından idareye bildirilen raporun sonuç kısmında; Yukarıdaki tespitler... ...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/09/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin...