Zemin yapısı, inşaatın temelini oluşturan yer altı koşullarını ifade eder. Bu koşullar, toprak tipi, su seviyesi, yer altı taşıyıcı kapasitesi ve sıvılaşma riski gibi faktörleri içerir. İhale belgelerinde zemin yapısının belirlenmesi için…
Devamı zemin yapısı - Arama Sonuçları
Zemin yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluk yükleniciye aittir. ... Zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde bulunamaz” hükmü, “Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesi” başlıklı 07’nci maddesinde; “…
Zemin yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluk yükleniciye aittir… Zemin yapısından kaynaklı hiçbir sebep nedeniyle yüklenici ilave bir bedel talebinde bulunamaz., Kazı ve Dolgu İşleri Genel Teknik Şartnamesi başlıklı 07’nci maddesinde yer alan; “.
iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim fiyat , zemin etüdü , zemin yapısı
Aşırı Yağmur, Zemin Yapısı ve Kot Farkı: Süre Uzatımında İlliyet Bağı Nasıl Kurulur? ... Aşırı yağış, bu kot farkı nedeniyle erozyona sebebiyet vermiş ve yoğuşkan zemin yapısı nedeniyle (yaz ayları olmasına rağmen) sahaya girilememiştir. ... Arazinin özel yapısı (zemin, kot farkı) bu illiyet bağını güçlendirmiştir.
Davacının işin yapılacağı yer zeminin yapısının ihale aşamasında tespit edilenden farklı olması sonucu maliyet artısından kaynaklanan talebi, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 Sayılı BK 365/II, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Sayılı TBK'nın 480/II.
Kararın İlgili Kısmı (Oy Çokluğu Gerekçesi) Zemin yapısının belirlenmesi için gerekli tüm sorumluluk yükleniciye aittir.
Sayıştay Dairesinin 'Yüklenici Sorumlu' İtirazı Sayıştay Dairesi, teknik şartnamede zemin yapısının belirlenmesi sorumluluğu yükleniciye aittir, ilave bedel ödenmez yazdığını, dolayısıyla yüklenicinin zemini iyileştirmek zorunda olduğunu, ayrıca para ödenmesinin kamu zararı olduğunu savunmuştur.
Zemin yapısının değişmesi nedeniyle zorunlu hale gelen palplanş ve zemin iyileştirme dolgusunun, sözleşmedeki yardımcı imalat kapsamında değerlendirilemeyeceği, bunların ayrı birer iş kalemi olarak iş artışı kapsamında ödenmesinin mevzuata uygun olduğu hükme bağlanmıştır.
Yükleniciler için: Sözleşmede zemin riski sizindir yazsa bile, eğer geoteknik raporda belirtilmeyen ve teknik olarak öngörülemeyecek (sondajla anlaşılamayacak) bir zemin yapısıyla karşılaşılırsa, Sözleşme Md.
Meydana gele heyelan olayında asıl sorumluluğun zemin etüdü görevini yerine getirmeyen firmalarda bulunduğu ileri sürülmüştür. ... ...faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, teşkilat yapısı ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini...