...100 SDR 110/16 borunun piyasa rayicinden daha yüksek bedelle yükleniciden mal alımı şeklinde... ...veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında... ...sırasında … tarih ve … sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile %18,88 oranında (…TL tutarında...

...çinin, bağımsızlık ilkesinin yanında, yüksek denetimin gerektirdiği sorumluluk, yasallık... ...faaliyet, kanunla kurulan bağımsız ve tarafsız kuruluşlar tarafından, hukuki uyuşmazlıkların... Sramek/Avusturya kararı, Başvuru no:8790/79, par.36 ).

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış... ...geçen süre, hakedişlerdeki gecikme, anıtlar kurulunca projenin onaylanmasındaki gecikme, çalışılmayan... ...günler, iş artışı ve özellikle Anıtlar Yüksek Kurulu'nun denetimine tabi eser sözleşmelerindeki...

(Sayıştay Temyiz Kurulunun  02.02.2022 tarih ve 50960 sayılı... Karara sorumluluk yönünden yapılan itirazda ise; 5018 sayılı Kanunun 32. Muhakeme süreci şu şekildedir; 188 sayılı asıl ilamın 3. ...yapılan ihale ile yüklenici firmadan daha yüksek fiyatlardan satın alınması suretiyle...

...yıl süreyle geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...bilirkişi incelemesi yaptırılarak öncelikle yüksek jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan...