... olduğu göz önünde bulundurulduğunda, pandeminin başlangıç süresinden bir hayli zaman geçtikten sonra 29/03/2021 tarihinde ihalesi ... malları davalı idareye teslim edemediği anlaşıldığından, yüklenicinin edimini yerine getirmemesi üzerine yüklenici davacı şirket ile ihaleyi gerçekleştiren idare arasındaki sözleşmenin feshedildiği; bu itibarla ...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü... maddesi gereği cezasız feshedilmesinin talep edildiği, dilekçe ekinde … bayisi … Otomotiv A.Ş. ...farklı araçların da temin edilebileceğinin açık olduğu, yüklenicinin mücbir sebep iddiasıyla sözleşmeyi feshinin...

...yapmak suretiyle teklifini hazırlamak zorunda olduğundan; yüklenicinin, teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü... Etüd Proje Müdürü) ile Gerçekleştirme Görevlisi … (

Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Bunun dışında bir gerçek veya tüzel kişiye tahsis yapılamaz.

...tarihinde DMO ile karşılıklı işlemler neticesinde alımlar gerçekleşmiş ancak satın alınan araçların trafik tescil ve plaka... ...satın alınan ancak Karayolları Trafik Kanununa göre kanuni süresi içinde trafik işlemleri yapılmayan otobüsler için...