...ve E:2013/563, K:2013/1594sayılı kararının; Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri Yapım İşi Genel Teknik Şartnamesi'ne göre idarece verilmeyen bilgi ve belgelerin yüklenici tarafından tedarik edileceği, yüklenicinin toplam 330 günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı...

...idarenin uygun görüşü ile iş programında değişiklik yapılabileceği, İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması durumunda yüklenicinin bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorunda olduğu, Hususlarında tereddüde mahal bir durum bulunmamaktadır....

Ancak idarenin sebep olduğu süre uzatımını gerektiren gecikmelerde, yüklenicinin yirmi gün içinde yazılı bildirimde bulunma şartı aranmaz. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin °/o0,05 (binde 5) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir.

Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.